瓦工劳务分包合同

发包人（全称）： 江苏通州二建建设工程公司 承包人（全称）： 泥工 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况及承包工作内容

1.1工程名称：桑夏阳光硅谷科技科技园

1.2工程概况：1#楼地下一层、地上24层，2#、3#楼5层，4#、5#楼7层；框架结构。

1.3承包方式：本工程承包方式为；劳务加辅材辅料、中小型机具承包。

1.4分包内容及范围；基础工程、主体结构、二次结构等工程劳务，辅材和中小型机具包干，施工图纸设计的全部瓦工工程内容。

范围包括： 施工图纸设计范围内包括施工过程中发生的变更；基础工程、主体结构工程、二次结构等全部内容，具体范围如下：

1、瓦工工程——本工程范围内所有的主体结构的混凝土浇筑，墙体砌筑，安放预埋件（含预埋件制作）、二次结构砼浇筑，模板拆除后楼面建筑垃圾的清理，所有材料用完后运输至项目部指定地点分类整理归堆，以及材料进退场乙方负责及时组织人力上、卸车用工、清理归堆、刷脱模剂等。

2、其他工程——现场安全警示标志和宣传标语的悬挂等省级安全文明标化的一切规定、出外墙皮的室外台阶、散水及明沟工程，发包人提供的周转材料、模板的装卸、按规格尺寸归堆、场内的材料转运、文明施工、现场清理、成品保护。

3、辅材、辅料承包范围——发包人除提供大型垂直运输机械外，承包人以合同附件一：《工程辅材、辅料明细一览表》中所列部分辅材、辅料等由承包人自行采购使用（费用均已包含在承包人承包单价内）。

5、中、小型机具设备承包范围——发包人除提供塔吊、电梯外，承包人以合同附件二：《中小型机具设备一览表》中所列部分中、小型机具等由承包人自行采购或租赁使用，费用均已包含在承包人承包单价。

6、瓦工在承包范围外发生的100个点工内由承包人负责，超出的人工由发包人承担。

第二条 工作人员

承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共 50人以上。 第三条 合同工期

开工日期2011 年 月 日，(以发包人通知为准)

完工日期 年 月 日，工期为 天（以发包人安排的计划为准）。

第四条 合同价款 4.1合同承包单价：

本工程瓦工承包单价：主楼及副楼（含副楼基础）主体结构部建

筑面积 元平方米。

以上包括人工费、中小型机械、辅材；省级安全文明标化工地用工及发生的一切费用等。

4.2施工过程中由设计变更引起的合同价款增减，增加变更单项人工费在1000元内均不调整，增加变更单项人工费在1000元上按实调整；减少的按实际调整，单价工日均执行 元/工日。

4.3对合同价款内容的明确： 本合同价款涵盖了：1、完成合同承包内容所需的全部人工费、辅材和辅料费、中小型机具费、劳务管理费、文明施工费；2、承包人进通州人员所需政府部门手续费、暂住证、培训费及各类保险费；3、各种工具用具费、除安全三宝外的劳动安全防护用品费；4、施工图纸及变更、发包人要求的全部工程、施工场地内所有材料按各种规格尺寸码堆和搬运费；5、合同约定的其他费用。6、由于承包人在本工程签定合同时已经充分考虑到各种风险，因此，如发生下列情况发包人不再进行签证补偿。A、整个队伍的窝工待工的补偿费用；B、安全文明施工用工进退场用工；D 、质量缺陷消除；E、国家地方政策性调整及市场价格调整；F、场内现场测量放线；零星用工及定额外用工（承包范围外的零星用工及外协用工除外）；G、配合现场用工和材料盘点用工。H、由于承包人原因造成现场其他施工队伍损失的由承包人承担全部责任，发包人根据损失的严重程度对承包人进行处罚。 第五条 合同价款的结算和支付

5.1发包人提供的资料：

5.1.1发包人向承包人提供工程施工图两套（建筑、结构），其余由承包人自行处理；图纸交底记录及设计变更。

5.2合同价款的结算和决算：

5.2.1工程全部完工后承包人对完成的工程量报予发包人给予核实、确认并共同履行书面结算手续。具体阶段分为：春节前15天对完成工程量的施工图预算报至发包人项目部审核，经项目部审核后的预算报公司核准，然后送公司财务入帐。工程完工（二次结构）并主体全部验收后15日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。

5.2.2本工程合同价款结算时按建筑面积结算内容，建筑面积的计算执行按桂林市建筑面积计算标准规则。

5.3合同价款的支付：

5.3.1施工班组进场 月后，甲方按现场施工实际人数（施工人数必须每天在栋号长处签字确认）开始发放每人每月 元生活费，施工期间每月10日为生活费发放日）。确保每年春节的工资分配达到已完工程量的 %（含已付款）；工程全部完工在结算后付至总价款的 %；余款在 付清。

第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

6.1 安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

6.2重大伤亡及其他安全事故处理：

6.2.1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。

6.2.2发包人承包人事故责任划分执行国家相关规定，承包人承担全部事故费用及经济损失。

6.3对本工程的安全生产标准，双方约定如下：1、无重大伤亡事故和机械设备事故；2、承包人承担违章作业造成的事故责任及费用；3、严格遵守安全技术操作规程、法律法规和现场安全管理制度。以合同附件四〈安全管理协议〉为准。

第七条 工程质量、验收与保修

7.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一不致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。

7.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。

7.3分包工程验收以国家颁发的现行施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续。

7.4对本工程的质量标准，双方约定如下： 一：质量标准约定：

1、工程质量确保“合格”。其中：主体结构质量按“优质结构”标准考核，具体参照南通优质结构验收标准；2、因承包人原因，造成主体结构质量达不到“优质结构”标准，按承包单价扣罚：5元/m2。由承包人承担全部违约责任及来自业主方的处罚；3、严格按图纸、按国家现行验收规范施工与检查确保质量优良率95%以上，一次合格率100%；4、施工中违规操作按合同附件三处罚。5、施工中如发生返工，如承包人的原因则返工部分的人工费、材料费及机械费由承包人自己承担，由此造成的工期延误由承包人承担。

第八条 工期延误

8.1承包人按合同绝对工期： 天，并结合经总包批准的分阶段以每层进度计划考核，乙方原因造成合同工期延误，每天按层结算总价的千分之三扣罚（除在施工过程中总包单位得到业主批准的延长期，其他一概不计）。处罚单经现场质检员、施工员确认，由项目经理签发，交财务作为结算依据。

8.2对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。

●因战争、动乱、自然灾害或非发包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力； ●承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；

●发包人同意工期顺延的其他情况。

8.2非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）完工的，双方约定：因承包人原因不能完成合同工期，由承包人承担。工期每延误一天，业主方对发包人处罚的违约金及来自业主方处罚全部由承包人承担。

第九条 文明施工

9.1发包人、承包人应严格执行‘广西省桂林市政府行业主管部

门’对施工现场各项管理规定，加强科学管理，坚持文明施工。

9.2承包人应加强文明施工管理，需派专人清理施工现场、生活区及办公区卫生，保证清洁卫生等各项现场硬件指标均符合市级文明工地要求。

9.3对本工程的文明施工标准，双方约定如下：

按发包人企业标准布置，确保省级文明标化工地。发生的人工费用均在合同单价中。承包人应配置文明施工所需的专职工壹名，并交由项目部管理，其工资在承包人工程款内。

第十条 材料机具的供应和管理

10.1本工程由发包人提供的机械设备为：

自升式塔吊 台，双笼电梯 台。承包人自备的工具为：除发包人提供的施工材料和大型机具外，其他工程所需的中、小型机具、辅材、辅料均由承包人自备。双方确认防护用具 安全绳、防护手套、防护眼镜、工作服、防护口罩及所有劳动安全防护用品等 由 承包人自行承担。

10.2由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场。

10.3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。

10.4对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：

发包人提供的机械设备由发包人承担维护、保养责任；由承包人提供的中、小型机具、手动工具，二级配电箱以下配电设备而发生的费用由承包人承担 。其维修保养由承包人承担，费用已包括在合同单价内。承包人对自购的辅材辅料的质量负责。由于承包人保护不好二级配电箱以上配电设备而发生的费用由承包人承担 。±裙楼以下发包人提供二级配电箱四个交于承包人使用，裙楼以上发包人提供每三层设置二级配电箱二个交于承包人使用，承包人有义务保护使用，如承包人保护不当或人为损坏，发包人不再提供且承包人按价赔偿。 10.5本工程使用的材料,除由发包人提供的发包人根据图纸用量或预算用量供至施工现场或工地仓库，承包人必须提前报计划（钢筋提前15天，其他周转材料3天），在使用过程中应严格管理，杜绝浪费。发包人对其按定额耗量加损耗率考核，浪费赔偿。周转材料的使用如模板、木方、钢管、扣件等应根据工程需要合理配置，不得乱锯乱割。承包人所有材料的码堆及场内的转运必须执行发包人制定的各项制度及措施，按发包人制定的施工组织设计、施工方案。各项施工必须无条件服从发包人的指挥。

第十一条 发包人的权利及义务

12.1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面交底。

12.2负责提供施工图纸2套，提供必要技术资料。

12.3负责组织施工检查、验收、监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。

12.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。

12.5负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。

12.6负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期场容等方发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整改。

12.7负责组织工程的验收工作。

12.8生活区食堂负责提供蒸饭箱 只，提供相应数量电水炉，其余设施有各承包班组自行处理。

第十二条 承包人的权利和义务

13.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁。

13.2承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号及身份证号码），作为本合同附件。

13.3承包人必须提供挂靠劳务公司，但必须符合建管局的劳务管理要求且自行完善相关手续。

13.4承包人必须每月按完成量做资料表，人员必须符合承包人报发包人的劳务人员名单及身份证相符合，发包人按承包人提供的月考勤表与工资表对照劳务人员名单及身份证监督承包人工资发放，否则发包人对承包人的工资发放不予认可，所发生的一切纠纷及经济损失由承包人承担并承担给发包人造成的经济损失及负面影响。如有民工投诉案例发生，发包人为违约处理所发生的一切费用由承包人承担。

13.5在工作时间内发生的工伤事故所造成的一切经济损失及相关的法律责任由承包人承担。

13.6承包人必须配齐一套完整的现场管理班子和各项专职管理人员及特殊工种，所有人员必须持证上岗。发包人对承包人该项目的管理人员拥有考核权，对不能胜任本职工作的管理人员拥有解聘权且承包人必须无条件服从。承包人该工程项目应至少配备但不局限于以下管理人员：施工负责人、质检员、安全员、木工工长、钢筋工长、电工、焊工、机操工及专职文明施工和后勤管理员等人员。

13.7在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更现场作业人员，现场管理人员不得少于 2人，人员变动率小于 10% ，服从发包人的统筹安排，统一调动。必须配置专职质量员和安全员。

13.8当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续，否则发包方有权终止合同。

13.9承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。

13.10承包人应对作业工人进安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发

包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。

13.11承包人的职工必须遵守甲方单位的各项规章制度，不得发生赌博。打架等违纪行为，如发生则造成一切后果由乙方承担，并且乙方在本工程中应使用十八周岁以上六十周岁以下是男性公民，不得使用外来盲流及发包人职工的家属，否则此类人员在施工中发生事故，一切责任由承包人负责。由于发包人住宿条件的限制，承包人不准随意携带家属住宿现场（上述情况一经查实，发包人有权视情节轻重进行处罚），所有在场人员就餐必须在各班组食堂购买，不得私自开小灶，一经发现没收全部炊具并且处以500元罚款。

第十三条 违约责任 14.1 发包人违约责任

14.1.1发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。

14.1.2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量返工问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。

14.1.3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付；发包人不按合同约定支付劳务费或决算余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，双方共同协商解决。

14.2承包人违约责任

14.2.1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在 七 日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场。但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或发包人、承包人共同对已完成的工程量进行签认。

14.2.2承包人未按发包人要求选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。

14.2.3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。

第十四条 合同争议的解决

在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成，可向有关部门申请调解。当事人不愿意和解、调解或和解、调解不成的，可向 人民法院起诉。

第十五条 合同的生效与终止

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。合同条款解释权属于发包人。

本合同一式三份，发包人执二份，承包人执一份，具有同等法律效力，本合同包括正本及附件，具有同样的法律效力。本合同双方签字盖章后有效，竣工结算款项结清后自然失效。

第十六条 合同文件的组成

本合同由以下文件组成；

1、本工程《劳务分包合同条款》

2、辅材、辅料承包明细一览表 （合同附件一） 3、中、小型机具设备一览表 （合同附件二） 4、质量、进度、安全文明施工罚款细则 （合同附件三） 5、安全管理协议 （合同附件四） 6、项目卫生管理协议 （合同附件五） 7、项目材料管理办法 （合同附件六） 8、治安消防协议 （合同附件七）

9、本工程施工图纸和洽商变更文件 10、承包人《主要管理人员名单》

发包人（签字） 承包人（签字）

驻桂地址： 身份证号：

电 话： 电 话：

合同订立时间： 年 月 日

辅材、辅料承包明细一览表

合同附件一

以下表中所列材料、工具用具费用已包含在合同承包单价内，由承包人自行购置使用，且对产品的质量负责。 序号 辅材辅料名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 铁钉 各种规格 铁丝 各种规格 电焊条、焊剂 设备开关 三级电线电缆 开关插座 线砣、线 三级配电箱 漏电开关及保护器 序号 辅材辅料名称 17 18 19 20 21 22 23 24 25 各种规格钢卷尺 铁锹、锄头、镐 各种工程质量自测工具 手推车、翻斗车 板车、窄手推车 木工工具用具 钢筋工工具用具 切割机刀片 电钻、电锤 序号 辅材辅料名称 33 34 35 36 37 38 39 40 41 钢丝刷 胶带胶条 泥桶 撬棍 扳手 水平尺 劳保、安全防护用品 其他施工用品 自行维修用品 10 11 12 13 14 15 16 绝缘手套 胶靴、雨衣 安全绳 设备开关箱 直螺纹管丝钳 灯管、灯泡、灯线及灯具 棉纱、清洁球 26 27 28 29 30 31 32 大锤 电焊工具及用量 氧焊工具及用量 气割设备 测量工工具、用具及仪器 机操工工具用具 扫把、拖把 42 43 44 45 46 47 48 自行办公用品 发包方代表； 承包方代表； 日期： 日期：

中小型机具设备一览表 合同附件二

发包方提供塔吊、施工电梯外，下表所列机具设备费用已含在合同承包单价内，由承包人自行购置使用（含相配套的机械耗材及易损易坏配件等）： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 机械名称 木工锯床 木工刨床 木工钻床 切割机、手提园锔机 手电机、手提砂轮机 钢筋切断机 钢筋弯曲机 钢筋调直机 钢筋对焊机 钢筋张拉机 电焊机 电渣压力焊机 氧割设备 数量 序号 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 机械名称 电动葫芦 水平运输机械、 台锯 数量 发包方代表： 承包方代表： 日 期： 日 期：

质量、进度、安全、文明施工罚款细则 合同附件三 1/3

页 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 轴线位移超过3MM 底模上表面标高超高±3MM 墙面垂直度及截面尺寸超过3MM 模板表面平整度阴阳角方正超过3MM 拆模后墙板变形、暴模、胀模，门窗洞口不方正、阴阳角不顺直 悬挑梁板及顶板砼强度未达到且未接到拆模令，乱拆支撑、模板的 模板未清理或刷涂脱模剂 模板拼缝不严，板与板表面高低差超过2MM 违章内容 工 程 质 量 100~300元/处 300~500元/处 100~200元/处 100~200元/处 500~1000元/处 1000~2000元/处 50~100元/处 100~200元/处 100~300元/处 200~300元/处 300~500元/处 100~300元/处 50~300元/处 200~300元/处 罚款金额 封模板时墙施工缝未清理干净，无模板限位及控制线未做 模板乱锯、乱丢、钢管、扣件、螺杆等材料未按规格堆10 放整齐 11 钢筋插筋、预留洞、预埋件漏插、漏留的、漏埋的 12 骨架、暗柱、梁核心区箍筋未按图纸、规范加密的 13 钢筋未按规格、型号绑扎、跳出绑、漏绑、松绑 14 钢筋保护层：绑扎间距，箍筋弯钩平直度达不到规范 15 未做到班组自检、互检、交换检。验收存在的问题多，500~1000元/处 未组织立即整改的 500元/处 安全文明施工 16 墙、暗柱、插筋偏移的 1 2 3 4 5 6 7 8 9 进入施工现场不戴安全帽、特殊作业不系安全带 施工班组进场后未进行三级教育、安全交底 在施工现场抽烟，在生活区点燃明火，电炉 建筑材料、构件、工具等乱丢乱放 施工过程中不能做到工完场清 未按正确方法施工造成材料浪费的 乙方管理不善造成成品污染的 乙方违章指挥工人冒险违章作业的 发现安全隐患不能及时整改的 50~100元/人.次 300~500元/处 50~100元/次 100~300元/处 300~500元/处 500元/处 100~300元/处 100~300元/处 100~200元/处 10 11 12 13 14 15 16 17 对甲方的现场各项管理制度执行不力的 喝酒闹事、打架斗殴的 高空作业向下乱抛材料、工具垃圾等物件的 非机械操作人员擅自乱开、玩弄机械设备的 非专业电工从事电工相关的工作的 易燃、易爆品未分类堆放的 特殊工作未特证上岗的 未按起吊规定绑扎、起吊掉物的 18 19 20 100~200元/处 200元/次 50~200元/次 50~200元/次 50~200元/次 50~100元/处 50~100元/次 100~300元/次 合同附件三 3/3页 施工现场随意大小便的 50～200元/处 阻扰安全质量人员正常工作及有打骂报复行为的（承担500~2000元/次 法律责任） 不配合质安人员做“三上岗”、“一讲评”记录的 50元/处 工程进度 1 2 乙方不能按甲方要求完成周计划 乙方不能按甲方要求完成月计划 3 乙方不能在合同规定的时间内完成全部的承包内容

发包方代表： 承包方代表：

日 期： 年 月 日 日 期 年 月 日

1000~3000元/次 3000~5000元/次 2000元/次 安 全 管 理 协 议 合同附件四

发包方：江苏通州二建建设工程公司（以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方）

甲方将本建筑安装工程项目发（分）包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据国家现行有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订《劳务分包合同》的同时，签订本协议。 一、 承包工程项目 1、工程项目名称： 2、工 程 地 址：

3、承 包 范 围：劳务、辅材、辅料及中小型机具承包 4、承 包 方 式；劳务分包 二、工程项目期限

本合同暂定自2010年 月 日至 年 月 日全部结束（发包方可根据工程实际情况提前或延长合同期限，但提前或延长并不影响合同的约束）。

三、协议内容

1、甲乙双方必须认真贯彻国家、桂林市和上级劳动保护，安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、甲乙双方都必须建立安全管理体系，确定相关责任人，配备各级专职和兼职的安全管理人员，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度、安全教育制度等。

3、甲、乙双方在施工前要认真勘察现场： （1）工程项目应由甲方编制施工组织总设计；

（2）工程项目由乙方按甲方的要求，自行编制施工组织设计并制定有针对性的安全技术措施计划，严格按施工组织设计有有关安全要求施工。

4、甲、乙双方的项目主要负责人，必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

5、施工前，甲方应对乙方的管理人员、施工人员进行安全生产进场教育、介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。乙方应组织召开管理，施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等到规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守，认真执行。

根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式二份，由甲乙双方各执一份。

6、施工期间，乙方指派 同志负责本工程项目的有关安全工作；甲方指派； 同志负责联系，检查督促乙方执行有关安全生产规定。甲、乙双方应经常联系，相互协助和处理工程施工有关的安全生产工作，共同预防事故发生。

7、乙方在施工期间，必须严格执行和遵守各项‘安全生产操作规程’和甲方的安全生产管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协

助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。对于查出的隐患，乙方必须限期整改。对甲方违反安全生产规定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利，甲方应认真整改。

8、生产操作过程中的个人劳动保护用品，由各方自理，甲、乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

9、甲、乙双方人员对各自所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由责任单位落实整改合格后方准施工。一旦接受即表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位同时对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。

10、由甲方提供的机械设备等设施，在安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续，严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。

11、乙方在施工期间所使用的各种机具设备以及工具等，如甲、乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制定有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查检验，并做好书面记录。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由责任方负责。

12、甲、乙双方的人员，对施工现场脚手架，各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲、乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果均由该方人员及其单位负责。

13、特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核培训后持证上岗，并按规定定期审证，特种作业人员还须经合肥市有关特种作业考核站进行审证教育；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

14、甲、乙双方必须严格执行各类防火、防爆制度、易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火管理人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。

15、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。

16、贯彻先订合同后施工的原则，甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务，乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。

17、甲、乙双方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

18、乙方在签订《劳务分包合同》后，应自觉地向合肥市劳动局等有关部门办理开工报告手续。

19、贯彻谁施工谁负责的安全生产原则。甲、乙方人员在施工期间造成伤亡（火警）火灾、机械等重大事故（包括甲、乙方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等），双方应全力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国家及有关事故报告规定上报，事故责任划分执行国家相关规定，有关安全事故的损失和善后处理费用全部由乙方承担。

20、本协议订立的各项规定适用于订立协议单位双方。如遇有同国家和地方有关法律、法规不符者按国家和地方的有关规定执行。

21、本协议经订立协议单位双方签字、盖章后生效。作为合同正本的附件，一式伍份，甲、乙双方各执二份，送合肥市劳动局，及有关部门一份备案。

22、本协议同《劳务分包合同》正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行。由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

甲 方： 乙 方： 代表签字： 代表签字： 协议订立日期；2010年 月 日

项 目 卫 生 管 理 协 议 合同附件五

甲方：江苏通州二建建设工程公司 （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方）

为了加强我公司外来劳务的管理工作，保护国家、集体、个人财产和广大职工的生命安全，维护内部社会治安，贯彻合肥市文明施工有关管理条例和治安卫生管理条例，保证现场及宿舍文明卫生，经双方协调签订如下协议，以便双方共同遵守执行。

一、甲乙双方人员必须遵守国家及广西省桂林市各项法规、法令。

二、乙方进场人员必须凭身份证到甲方保卫、行政部门登记，由甲方统一安排住宿，不得擅自打门，打玻璃、违反罚款200元-500元/次。

三、乙方必须爱护宿舍内公物，退房时在宿舍玻璃、门锁保证完好的情况下甲方，否则按价赔偿并处于罚款。

四、乙方在住宿期间必须服从甲方有关规定，不准使用电炉、电炊具等，如发现使用者除没收外并处于50-200元/次罚款。宿舍区照明甲方将按规定时间送电，插座用电安装限流量控制器，如不服从者自动离场。

五、乙方不得以任何理由随意带家属到工地楼层内和生活区居住。经劝告不听者，连同本人一齐退场。并承担发生的一切费用。

六、乙方必须执行桂林市文明施工有关规定和甲方的有关管理要求在施工现场及楼层，生活区不准随地大小便，如违反者罚款50-200元/处。

七、乙方必须积极配合甲方的文明工地外部检查。按照市级文明标化工地的卫生标准安排现场和生活区，所有生活区及施工场地的办公区的卫生均有乙方负责打扫。生活污水排入排水沟，生活垃圾倒入垃圾筒内，宿舍内要求整洁条理，衣物、毛巾、鞋等摆放整齐保持室内窗明地净，违反者罚款100～200元/次。

八、以上所有罚款，项目将在支付劳务费时予以扣除。

九、本协议一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，签字盖章后生效。

甲 方（签字）： 乙 方（签字）：

日 期： 日 期：

电 话： 电 话：

项 目 材 料 管 理 办 法

合同附件六

甲方：江苏通州二建建设工程公司 （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方）

甲方将对乙方的材料用量，实行限额的方式，对材料的使用进行分析（控制），超过规定的材料及配件耗用限额，其超出部分的材料及配件费用全部由乙方负担。

一、材料划分及限额规定

（一）应有甲方提供的材料机械等物资

1、构成工程实体材料：钢材以及构成工程实体的其它材料。

2、周转材料：模板用多层板、木板、木枋、脚手管、扣件以及其它周转材料。

3、其它耗材：施工用水、用电材料，严禁常明灯、常流水现象，每发现一次处以100元罚款。

4、大型机械：垂直运输机械、二级配电箱以上（甲方提供的机械设备养护和维修费用由甲方承担，如属于乙方使用不当或因乙方其他原因造成的损坏，由乙方负责）。电以二级配电箱为界，二级配电箱以下的线、管及配电箱等全部由乙方提供，乙方提供的电箱及机具、线管等要符合安全标准，否则甲方责令限期更换并给予罚款。水管的主要供水主管由甲方提供,以外的由乙方自己配置. （二）乙方自行购买配备的机械工具等物资，凡是第一条中未包括的所有材料机械工具物资，全部由乙方自己采购，并负担费用。

二、材料管理办法

甲方对乙方按包材料消耗定额和用料管理的办法，甲方将编制的单位工程材料分析，分部分项工程材料核算。对主体工程实行分部、分项或分层分段核算，对模板工程实行完工后一次性核算。分别对乙方的用料效果进行考核，乙方应协助甲方及时办理各种手续，避免不必要的纠纷。乙方所有材料的码堆及场内的转

运必须执行甲方制定的各项制度及措施，按甲方制定的施工组织设计、施工方案,各种施工措施必须无条件服从。所有材料的用量核算是按照施工图纸规定计算，损耗按照以下规定计算。现场浪费罚款。

核算可分为两个过程，一是按乙方提出的工程需用材料，完工退回原材料，核实消耗量；二是完工验收实际完成工作量，调整材料应消耗量，计算节超，结算定额供料单，甲方向乙方的材料交结算方式（法）。 所有材料的进场，甲乙双方材料员参于验收并如数点交或过磅由乙方自行保管。在材料交验确认无误后，乙方应按实收数或验收单在交验单上签名，并认可此数量，此数量作为甲方向乙方的发料依据。

1、夹板、木枋（板）按点数、点条或计方交给乙方。

2、脚手管、扣件、等周转材料，分别按实际过磅或点数提供给乙方使用，乙方在使用过程中未经许可，不得任意锯割，多余的应及时退还甲方，工程完工甲方按损耗3%回收，数量不够，乙方需按原价赔偿。

3、模板：甲方提供墙、柱、梁邦板各2.5 套/栋，楼板模 2.5 套/栋，每周转一次，添加5%（包括夹板、木枋），以此作为耗料限额，使用完毕，旧模归还甲方验收。

4、工具用具：乙方使用的随手工具，其工具费用已包括在包工单价中，一律由乙方自行购置，甲方不再提供。甲方提供的设备、机械，乙方使用中的人工费用由乙方承担(此费用已包括在人工单价内)，工程完工时，乙方应以完好地交给甲方。

5、其它：乙方在施工中应做到工完场清，经常保持现场整洁、文明、管理有序。在整个现场的管理上应听从（服从）甲方的总体指挥。

三、本协议一式四份，甲乙双方各执二份。双方盖章签字后生效。

甲 方： 乙 方： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 日 期： 日 期：

治 安 消 防 协 议 合同附件七

甲方：江苏通州二建建设工程公司 （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方）

为了加强我公司外来劳务的管理工作，保护国家、集体、个人财产和广大职工的生命安全，维护内部社会治安、保障生产经营顺利进行，根据《中华人民共和国治安管理处罚条例》和国家有关法律、法规精神，结合我公司具体情况制定该协议书：

一、甲方的职责和义务

1、积极为乙方创造必要的施工条件，安排食宿（伙食费乙方自理）。

2、严格查验乙方申报的花名册，严格检查合法证件，做好人员进场后的法制宣传教育，治安消防管理，临时户口申报工作，并协助同当地公安机关给乙方办理合法居住手续及暂住证（费用乙方自理）。

3、调解各劳务队伍中发生的矛盾或者甲方和乙方职工发生的纠纷，在调解过程中按调解程序进行调解，不得利用职权进行敲诈等不法行为，违者从重处罚，维护乙方的合法行为。

4、甲方有权对乙方违反治安管理行为或违反规法的人员进行处罚，乙方必须积极配合，接受处罚。

二、乙方的职责和义务 1、乙方在进场时必须将该队成员的详细情况造册。（包括家庭、身份证号码、计划生育婚育证明、乡镇级以上的介绍信）。

2、乙方成员在工作期间内不得有人员受刑事处罚（构成犯罪），如发生除造成伤害所需一切费用由乙方承担外甲方并给予乙方500-2000元处罚。

3、乙方成员一年内不得有两人以上受治安处罚（包括行政拘留、警告、罚款），如超过乙方应接受500-1000元罚款。

4、乙方不得以任何理由围攻、辱骂甲方领导、施工人员，违者根据情节给予乙方500元—2000元处罚，严重的交公安机关处理。

5、乙方在住宿区内，严禁酗酒闹事，男女混居，赌博等违纪活动，违者乙方应接受500-1000元罚款。

6、乙方在宿舍区内，必须听从甲方的统一安排，不准使用电炉、灯、电炊具等，因违章造成的火灾除肇事者给予处罚外，乙方赔偿一切经济损失，应接受500-1000元罚款，情节严重者交当地政府处理。并按市级文明标化工地要求现场和生活区配置灭火器材及承担维修费用。

7、乙方成员发生打架斗殴双方各罚款100元，并按责任大小、情节轻重给予处罚200-500元。

8、乙方不得以任何理由带家属到工地、生活区内居住，经劝告不听者，连同本人一齐退场，并承担发生的费用。

9、乙方必须使用和管理好甲方提供的贵重生产工具，被盗或者丢失，乙方按价赔偿。

10、分包队的负责人必须配合甲方做好社会综合治理工作。 11、以上所有罚款，项目将在支付劳务费时予以扣除。 三、本治安责任书一式四份（甲方执贰份、乙方执贰份），本治安责任书 双方盖章签字后生效，乙方退场后失效。

甲方： 乙方： 日 期： 日 期：

电 话： 电 话：